建设工程施工合同范本，工程承包合同范本免费

建设工程施工合同范本，工程承包合同范本免费

随着建筑行业的不断发展，建设工程施工合同和工程承包合同在工程项目的实施过程中扮演着至关重要的角色。一份规范、完整的合同范本不仅能保障双方的合法权益，还能有效规避潜在的风险。以下是关于建设工程施工合同和工程承包合同范本的相关内容，供您参考。

1.工程概况

*工程名称*：明确指出工程的名称，便于双方辨识和沟通。

工程地点：详细标注工程的具体位置，包括省市、街道、门牌号等。

工程内容及承包范围：详细列出工程的具体内容，包括土建、安装、装饰等，以及承包的具体范围。

2.承包方式

*包工不包料*：甲方提供材料，乙方负责施工。

包工包料：乙方负责提供材料及施工。

单价承包：按照约定的单价进行结算。

3.承包单价

*建筑面积*：明确约定建筑面积的计算方法和标准。

单价内容：详细列出单价所包含的内容，如木工、模板、铁丝、铁钉等。

结算方式：工程完工后根据实际完成情况进行结算。

4.工程进度

*工期安排*：明确约定工程开工和完工的时间节点。

进度款支付：根据工程进度分阶段支付进度款。

延期违约：约定因乙方原因导致的工程延期及违约责任。

5.材料供应

*甲方供应材料*：列出甲方提供的材料清单及质量标准。乙方采购材料：明确乙方采购材料的质量标准及验收程序。

6.质量标准

*设计要求*：按照设计图纸及相关规范执行。施工验收：工程完工后进行验收，验收合格后方可交付使用。

7.付款方式

*合同总价*：明确约定工程的总承包价。

付款比例：根据工程进度分阶段支付。

付款时间：明确约定每笔款项的支付时间。

8.违约责任

*乙方违约*：因乙方原因导致的工程延误、质量问题等，应承担相应的违约责任。甲方违约：因甲方原因导致的工程延误、材料供应不及时等，应承担相应的违约责任。

9.争议解决

*协商解决*：双方友好协商解决合同执行过程中的争议。仲裁/诉讼：协商不成时，可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。

10.合同生效

*合同签订*：双方签字盖章后生效。合同备案：根据相关法律规定进行合同备案。

通过以上介绍，相信您对建设工程施工合同范本和工程承包合同范本有了更深入的了解。在实际操作中，建议您根据具体工程项目的特点和需求，选择合适的合同范本，并在专业人士的指导下进行签订，以确保合同的合法性和有效性。